2024-07-26
域名转让合同协议范本甲方: 身份证号:住所:联系方式:乙方:住所:联系方式:鉴于甲方独立且合法拥有网站「域名或名称为www.__________.com」之事实,甲乙双方经过友好协商,就乙方收购甲 ... [详细]
模板汇编八篇 现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家收集的8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 篇1委托方(甲方): 合同编号: 承揽方(乙方): 签订地点: 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。 第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等) 第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等) 第三条 执行技术标准: 其它技术要求: 第四条 测绘工程费: 1. 取费依据: 2. 取费项目及工程总价款: 第五条 甲方的义务 1.自本合同签订之日起 __日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。 2.自接到乙方编制的技术设计书之日起 __日内完成技术设计书的审定工作。 3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。 第六条 乙方的义务 1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制,并交甲方审定。 2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 __日内组织测绘队伍进场作业。 3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。 第七条 测绘项目完成工期 第八条 甲方违约责任 1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。 2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。 3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。 4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的`损失追究责任。 第九条 乙方违约责任 1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。 2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。 3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。 4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。 第十条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。 第十一条 其它约定: 第十二条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。 第十三条 因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。 第十四条 附则 1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。 2.本合同一式__份,甲、乙方各执__份。 委托方单位名称(盖章): 承揽方单位名称(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 或委托代理人(签字): 或委托代理人(签字): 合同订立时间: 年 月 日 颁布单位:国家工商管理局经济合同司 篇2甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保本工程测绘质量和工期,甲乙双方经协商达成如下协议: 受甲方委托,乙方实施测绘和相关测绘技术信息咨询项目服务,具体协议内容如下: 一、工程概况 1、工程项目名称: 2、工程项目地址: 3、工程项目规模、特征: 4、测绘范围: 5、执行标准: 二、甲方应向乙方提供必要的工作条件和测绘范围内的施工图等技术资料并对其准确性、可靠性负责。 三、乙方按时向甲方提交测绘成果及相关测绘技术咨询资料 份,并对其质量负责。 四、测绘开工时间和提交测绘成果资料时间、收费标准、总费用及付费方式: 1、本工程测绘定于日开始,年月日提交成果资料,如有特殊情况由双方协商解决。 2、收费标准: 3、总费用: 4、乙方向甲方提交成果资料,甲方向乙方付清全部测绘费用。 五、甲方违约责任 1、合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的(不可抗力除外),乙方未进入现场工作前,应偿付乙方合作总费用的 %( 元);乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按合同总费用的 %( 元)向乙方偿付违约金。 2、乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均日产值(/日)计算,同时工期顺延。 3、甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。 4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。 六、乙方违约责任 1、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方向甲方赔偿已付工程价款的 %,并按合同总费用的 %( 元)向乙方偿付违约金。 2、在甲方提供了必要的工作条件,并且保证了工程款按时到位, 乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的%计算。因政府行为、甲方提供的资料的不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。 3、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的'直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。 4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的 %赔偿损失。 5、乙方擅自转包本合同标的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费 %( 元)的违约金。 七、尽事宜由双方协商解决。 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,盖章、签字即生效。 甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章) 甲方代表: 乙方代表: 电话: 电话: 年月日 年月日 篇3编号: 编号: 协 议 书 项目名称:甲方: 乙方: 签约时间: 年月日 第一条 项目来源 由于设计规划的需要,甲方委托乙方对甲方内约400亩地进行1:500地形图测量,经双方协商,达成本协议。 第二条 甲方委托乙方的工作内容 对设计规划涉及的'甲方生活区内约400亩土地进行1:500地形图测绘(详细范围见附图红线),绘制出准确的1:500地形图。 第三条 甲方的责任与义务 (1) 向乙方提交需要进行测绘的范围界线图。 (2) 按约定支付测绘费。 (3) 配合乙方做好相关部门的协调工作。 第四条 乙方的责任与义务 (1) 按约定向甲方提交1:500地形图成果2份。 (2) 乙方保证按时按质完成此项工作。 第五条 合同金额及支付方式 经双方友好协商,一致同意按元( )进行项目包干. 支付方式:乙方完成全部工作后的5个工作日内,甲方一次性将工程的款项支付给乙方。 第六条 时间要求 (1) 自委托之日起1个工作日内,甲方按照乙方的要求提交完相关资料。 (2) 自甲方提交完相关资料后的7天内,乙方完成全部工作并提交2份图纸成果给甲方。 第七条 违约责任 乙方对制作的图件和相关文字材料质量负责,如因图件质量原因需要返工,返工的费用由乙方负责。 甲方必须按时支付工作经费,由于经费不及时到位导致工期延误,由甲方自己承担责任。 第八条 附则 (1)本协议自签订之日生效,乙方提供正式成果给甲方后失效。 (2)本协议一式肆份,甲乙各持贰份,具有同等效力。 甲方:乙方: 法定代表人/委托代理人: 法定代表人/委托代理人: 经办人: 经办人: 年 月日 年 月日 开户名称: 开户行: 篇4委托方(甲方): 受托方(乙方): ______ _____________ 签约地点: 土地测绘承揽合同 委托方:(以下简称:甲方) 法定代表人: 联系电话: 通讯地址: 邮 编: 受托方:(以下简称:乙方) 法定代表人: 联系电话: 通讯地址: 邮 编: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,甲方委托乙方就 项目测绘事宜达成如下协议,供双方遵守执行。 第一条 工程概况、委托测绘目的 1、工程名称:2、工程地点: 3、委托工作目的: 第二条 工程范围、内容、技术要求 1、委托工作范围: 。 2、委托工作技术要求:GPS点测: (1)要求测放6个GPS点,其中带坐标点的6个,带高程的4个; (2)要求每个GPS点,必须进行固定及保护。没有进行保护的视为无效测放点。 地形图: (1)现有建筑物、构筑物「如房屋、公用设施、电力设备、道路等」进行1:500比例尺的现状图测量; (2)表示出现状高程,以10×10m方格网形式测放; (3)特殊地形地貌如坟头类应给出编号、坐标; (4)树木测量:对甲方指定范围胸径>15cm的较大树木标出编 号、坐标、胸径、树的`高度; (5)给出地上高压线、通信线路等的路由及线杆坐标、高度。 物探: (1)探明测区范围内的各种地下管线,并给出各种地下管线等的用途、材质、埋深和坐标; (2)要求采用专有探测仪器,进行探测。 红线桩点: (1)按照甲方提供的电子版红线图,进行桩点测放; (2)要求每个折点均测放出桩点,并洒出白灰线; (3)每个桩点要求采取木桩或其它方式予以固定和保护。 楼座定位、放测及定桩: (1)按照甲方提供的已批复施工蓝图,进行定位桩点测放; (2)每个桩点要求进行固定并采取保护措施。 第三条 执行的技术标准(下列的为一般常用规范,技术人员根据实际需要进行删选与填写,不能不加删选直接应用) 1、《城市测量规范》「CJJ/T 8-20xx」; 2、《全球定位系统(GPS)测量规范》「GB/T 18314-20xx」 3、《全球定位系统实时动态测量「RTK」技术规范》「CH/T 20xx--20xx」 4、《1:500 1:1000 1:20xx外业数字测图技术规程》「GB/T 1491 2-20xx」 5、《国家基本比例尺地图图式第一部分:1:500 1:1000 1:20xx地形图图式》「GB/T 20257.1-20xx」 6、《城镇地籍调查规程》; 7、《土地勘测定界规程》; 8、《土地利用详查技术规程》; 9、乡级土地利用总体规划技术规程》; 及其他相关的法律、法规、文件等。 第四条 乙方提供的工作成果 1、 乙方工作内容应按甲方要求分批次现场作业及形成相应成果文件。 2、提供工作成果的时间要求: 3、成果文件的具体要求(根据需要据实调整): (1)应提供各成果文件纸质版6份(盖章版本)及电子版1份; (2)GPS点测,需分两次提供,第一次提供3个点,其中2个带高程点; (3)地形图要求在10×10m方格网基础上,另行提供20×20m方格网的地形图成果文件纸质版6份(盖章版本)及电子版1份。 第五条测绘工程费 1、取费依据 :颁布的测绘产品价格基础上双方协商确定。 2、取费项目及工程价款总额: 3、工程完工后,根据实际工作量同比核计实际工程价款总额。 费用明细表 注:上述综合单价已包含人工费、材料费、图纸费、现场费用、管理费、利润及税金等乙方完成本合同内容所需的全部费用,除非甲方书面同意,上述综合单价不予调整。 第六条双方的义务 1、甲方应当合同签订后 7 日内向乙方提供 相关红线图、平面图 等资料,按时支付测绘费用。 2、乙方根据有关技术标准要求和甲方委托的内容如期完成并出具相应的图件及报告。 篇5定作人(甲方): 合同编号: 承揽人(乙方): 签订地点: 承揽人测绘资质等级:签订时间: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。 第一条 测绘范围 (包括测区地点、面积、测区地理位置等): 第二条 测绘内容 (包括测绘项目和工作量等): 第三条 执行技术标准: 其他技术要求: 第四条 测绘工程费: 1、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。 2、取费项目及预算工程总价款: 3、工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款总额。 第五条 甲方的义务 1、自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。 2、自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。 3、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。 4、甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。 5、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。 第六条 乙方的义务 1、自收到甲方的有关材料之日起 日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求,完成技术设计书的编制,并交甲方审定。 2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织测绘队伍进场作业。 3、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。 4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。 5、未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。 第七条 测绘项目完成工期 全部成果应于 年 月 日前交甲方验收。 第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起 日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的`技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。 对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。 第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定: 第十条 测绘工程费支付日期和方式 1、自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币 元。并预付工程预算总价款的 %,人民币元。 2、当乙方完成预算工程总量的 %时,甲方向乙方支付预算工程价款的%,人民币 元。 3、当乙方完成预算工程总量的 %时,甲方向乙方支付预算工程价款的%,人民币 元。 4、乙方自工程完工之日起 日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起 日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。 第十一条 因不可抗力影响,使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。 第十二条 本合同经双方签字并加盖公章后生效。本合同一式 份,具有同等效力,甲方 份,乙方 份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 委托代理人: 委托代理人: 签约日期:签约日期: 篇6甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年 月 日签订的.《/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。 鉴于:甲方和乙方于 年 月 日共同签署了《/协议》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。 合同内容补充部分: 其它事项说明: 本协议生效: 本协议生效后,即成为《/协议》不可分割的组成部分,与《/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。 甲方(公章): 乙方(公章): 法定人代表(或授权代表): 法定人代表 (或授权代表): 开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号: 通讯地址: 通讯地址: 联系人: 联系人: 联系电话: 联系电话: 传真: 传真: 篇7合同编号:_________ 甲方(定作人):___ 法定住址:_________ 法定代表人:_______ 职务:_____________ 委托代理人:_______ 身份证号码:_______ 通讯地址:_________ 邮政编码:_________ 联系人:___________ 电话:_____________ 传真:_____________ 帐号:_____________ 电子信箱:_________ 乙方(承揽人):___ 法定住址:_________ 法定代表人:_______ 职务:_____________ 委托代理人:_______ 身份证号码:_______ 通讯地址:_________ 邮政编码:_________ 联系人:___________ 电话:_____________ 传真:_____________ 帐号:_____________ 电子信箱:_________ 乙方测绘资质等级:_____________ 乙方测绘资质证书号码:_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。 第一条测绘目的:_________。 第二条测绘范围 1.测区地点:_________ 2.面积:_________ 3.测区地理位置:_________ 第三条测绘内容 1.测绘项目:_________ 2.工作量:_________ 第四条执行技术标准 测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。 序号 标准名称 标准代号 标准等级 其他技术标准:_________。 第五条测绘工程费 1.取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。 2.取费项目及预算工程总价款: 序号 项目名称 工作量 单价(元) 合计(元) 工程总价款: 3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。 劳务雇佣合同需要缴纳社保吗4._________。 第六条结算方式 1.自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_______元。并预付工程预算总价款的_____%,人民币_____元。 2.当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。 3.当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。 4.乙方自工程完工之日起_________日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。 5._________。 第七条资料提供 1.自合同签订之日起_________日内,甲方应向乙方提交以下资料,并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确,并承担由该等文件而引起的全部责任。 (1)该项目全套设计图纸、电子图; (2)符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图; (3)公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表; (4)建设工程规划许可证及附件; (5)人防部门批准或备案的人防建设方案; (6)测绘工作中需要的其他相关说明、文件。 2.乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内,审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。 第八条审定 甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。 第九条进场 乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。 第十条条件提供 甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。 第十一条进度确保 乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位,从而使工程顺利能够进行。 第十二条测绘成果的使用 甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。 第十三条转包 未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。 第十四条测绘项目完成工期 序号 测绘项目 完 成时间 备注 全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。 第十五条验收与争议 乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。 对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。 第十六条权利约定 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下:_________。 第十七条成果交付 自测绘工程费全部结清之日起_________日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。 序号 成果名称 规格 数量 备注 乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费_________元。 第十八条甲方违约责任 1.合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,向乙方偿付预算工程费的30%,人民币_________元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的_________%(_________元)向乙方偿付违约金。 2.乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值(_________元/日)计算,同时工期顺延。 3.甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。 4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。 5._________。 第十九条乙方违约责任 1.合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%,人民币_________元,并归还甲方预付的全部工程款。 2.在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。 3.乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_________天,到_________年_________月_________日完成,并向甲方提供测绘成果。 4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。 5.乙方擅自转包本合同标的.的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币_________元)的违约金。 6._________。 第二十条声明及保证 甲方: 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方: 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第二十一条保密 >甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。 第二十二条通知 1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下:_________。 3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。 第二十三条合同的变更 本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。 第二十四条争议的处理 1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决: (1)提交_________仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第二十五条不可抗力 1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。 2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。 3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。 4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。 第二十六条合同的解释 本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。 第二十七条补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 第二十八条合同的效力 1.本合同有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。 2.本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。 甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________ 法定代表人(签字):___法定代表人(签字):___ 委托代理人(签字):___委托代理人(签字):___ 签订地点:_____________签订地点:_____________ _______年_____月_____日_________年____月____ 篇8合同编号:141215 房产项目测绘合同模板 委托单位「以下简称甲方」:_______ 委托单位「以下简称乙方」:_______ 依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就___________项目房产测绘,经双方协商一致,签订本合同: 一、测绘范围与测绘内容:_________________________________________________ 二、测绘项目的执行技术标准: 1.中华人民共和国国家标准GB/T17986.1--20xx、GB/T17986.2--20xx《房产测量规范》; 2.浙江省建设厅浙建房[20xx]130号印发《关于贯彻执行<房产测量规范>的若干规定》的通知; 3.浙江省建设厅建房发[20xx]85号《转发建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》; 4.其它:______________________。 三、测绘项目完成工期 签定本合同后,乙方应在___________天内将全部房屋预测测绘成果交付甲方。乙方在进场后___________天内完成实测测绘成果交付甲方。 四、双方应积的义务 1.甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料「复印件」: A.申请产权初始登记的房屋 规划许可证「含规划红线图」;土地使作权证或土地使用说明; 竣工建筑平面图「蓝晒图」;人防红线图「含地下室高层房屋」; 地名证:______________规划验收合格证; 公用部位设计说明,如有需要,需提供各种部位的归属协议,预测提供建筑平面图「全套」。 B.自然状况发生变化的房屋 房屋所有权证或房产测绘成果; 证明房屋自然状况发生变化的材料「析产、合并公证书、协议书等」; C.房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收,并出具测绘成果验收意见。 D.乙方作业过程中,甲方需紧密配合。 E.预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测,费用甲方另付。 2.测绘时,甲方应密切配合,并做好指界工作,对乙方完成的测绘成果进行验收、并出具测绘成果验收意见。 3.乙方应严格遵守国家有关法律、法规,执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定,对其完成的房产测绘成果负责。 4.乙方完成的测绘成果,应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。 5.乙方对甲方所交付的房产卷宗应妥当保管,卷宗内所有资料严禁涂改,防止遗失,乙方在作业中违章作业而造成的一切后果由乙方承担。 五、测绘项目工程费 1.取费依据:_____________________ 2.取费项目及工程总价款: 序号_______项目_______名称_______单价「元」_______总价款_______ 依据实测总建筑面积计算 六、测绘工程款支付日期和方式 1.自签定合同之日起___________日内,甲方向乙方支付定金人民币___________元。 2.预测结束后结清预测费用。 3.自测绘成果登记备案后,甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。 七、测绘工程价款全部结清之日起,乙方向甲方交付测绘成果: ?? 序号_______成果名称_______规格_______数量_______时间_______ 八、甲方违约责任 1.合同签定后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成工作量的______%以内时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%;完成工作量超过_____%时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%。 2.甲方未给乙方提供必要的配合,造成测绘工程停工、窝工的,测绘工期顺延。并支付窝工费。 九、乙方违约责任 1.合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。 2.乙方提供未能按合同规定的`日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失按合同约定的测绘工程总价款的_____%计算。 3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合有关规定的要求「而又非甲方提供的图纸、公用部位设计说明等资料原因所致」造成后果的,由______市房产管理局给予警告并责令限期改正,并处以_____万元以上_____万元以下的罚款;情节严重的,由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格「由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因产生的责任由甲方自己负责」。 十、因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调节,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向______市仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致,签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 十二、其它约定:_______________________________________________________________ 十三、本合同一式肆份,甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。 委托单位「甲方」「盖章」:_ 测绘单位「乙方」「盖章」:_ 法定代表人:_______________ 法定代表人:_______________ 电话:____________________ 电话:_____________________ 开户银行:_________________ 开户银行:_________________ 帐号:____________________ 帐号:_____________________ 合同编号:_________________ 签订地点:_________________ 签订时间:_________________ |
2024-07-26
域名转让合同协议范本甲方: 身份证号:住所:联系方式:乙方:住所:联系方式:鉴于甲方独立且合法拥有网站「域名或名称为www.__________.com」之事实,甲乙双方经过友好协商,就乙方收购甲 ... [详细]
2024-07-26
范本「14篇」随着法律观念的日渐普及,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编收 ... [详细]
2024-07-26
精选模板汇编七篇随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的用途越来越广泛,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整 ... [详细]
2024-07-26
模板不知道怎么写的朋友,下面请参考公文站小编给大家整理收集的模板,欢迎阅读参考。终止合同协议书模板1THIS AGREEMENT is made on 本协议于 日订立。BETWEEN 协议订立双方为 ... [详细]
2024-07-26
范本15篇在人们的法律意识不断增强的社会,合同对我们的帮助越来越大,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的范本 ... [详细]